工程法律系列論壇（四）【因工期展延所生費用之求償問題】
時間：97年10月9日
地點：國立政治大學公企中心6樓演講廳
營建工程因其工程之複雜性及因應現場特性之施工作為，經常會遭遇到不可預期之延遲因素甚多。誠如大家所知，捷運工程屬大型都市土木、建築、機電之整合性綜合工程，其間更牽涉諸多不同領域之界面廠商，因此無論環境、自然、人為、第三者等因素之影響，在工程進行當中因不可歸責廠商因素而辦理工期展延情況實無法避免。尤其就重大公共工程而言，因捷運工程經費龐大且工期又長，參與之廠商甚多，故因工期展延對時間及成本費用之損失相對增大，業主及廠商如何分擔風險常造成雙方甚大的爭議。依行政院公共工程委員會於 2003 年之統計，在針對 865 件政府採購爭議案例中，與工期相關之爭議就多達 226 件，所佔比例為 26.13 ％為最多；另外，中華民國仲裁協會 2001~2004 年度受理工程仲裁事件糾紛類型統計表了解，工程施工階段所發生之爭議案件共 605 件，工期展延索賠之案件就佔 155 件，由前述統計可知工期展延之風險造成業主及廠商甚大的困擾，亦成為目前公共工程營建管理上的重要議題。
工程中常見因非可歸責於承攬廠商之事由，致無法於原定工期內完工者；倘因該等事由影響工期要徑工作時間之增加，應辦理工期之展延。然於工期展延期間，承攬廠商因人力、機具之待命，或行政管理事項之持續進行，仍有相當費用之支出，因此工程爭議常見承攬廠商提出因工期展延所生費用之求償。
本次是中央與政大第四次合作舉辦工程法律系列論壇，每次研討會所討論之課題都為常見工程爭議問題。本次議題為工程施作中因為工期的認定與延期所產生之相關成本認定之問題，因甲乙雙方對於自己所認定之費用常沒有一定的共識，所以對於此議題一直是業主與承包商所關心的。因有前面三次相當精采的演講，本次研討會與前幾次一樣，參與人數相當踴躍，會議中請到來自業界與學界的專家學者演講，諸多先進不吝提出自己之看法與並探討實務案例之相關問題，中途短暫休息，各方參與人士除享用精緻豐盛之點心外，亦把握機會與各專家交流意見、交換名片，足見本研討會之重要程度。由於本論壇集合產、官、學各界之重量級專家學者，故與會來賓於綜合討論時無不把握機會提問，本所與會同學亦在各位專家學者指教下，更深入了解工期所延生的費用問題盡是包羅萬象，對於往後學生進入工作職場接觸到有關事務時，有一定程度的幫助。
工程法律論壇（四）議程表
時間：2008 年10 月9 日（星期四）09：00∼12：00
地點：國立政治大學公企中心6 樓演講廳（台北市大安區金華街187 號）致詞人：李念祖 理事長 （中華民國仲裁協會）
謝定亞 所長 （中央大學營建管理研究所）
陳超明 主任 （政治大學公企中心）
主講人：高宗正 先生 （台北市政府捷運工程局總工程司）
主講人：黃馨慧 女士 （寰瀛法律事務所合夥律師）
主講人：藍秉強 先生 （達欣工程公司合約管理室主任）
主講人：蕭偉松 先生 （理律法律事務所資深律師）
（主講人依姓氏筆畫順序排列）主持人：李家慶 律師 （理律法律事務所合夥律師）
顏玉明 助理教授（政治大學法律科際整合研究所）主持人：黃 立 教授 （政治大學法學院講座教授）